Servicii de audit privind îndeplinirea rezultatelor proiectului „Implementarea unui sistem modern de comunicații și colaborare pentru Ministerul Justiției, subordonatele acestuia și instanțele de judecată”,
In één oogopslag
Krijg een snel overzicht van de details van de aanbesteding.
- Omschrijving
Servicii de audit privind îndeplinirea rezultatelor proiectului „Implementarea unui sistem modern de comunicații și colaborare pentru Ministerul Justiției, subordonatele acestuia și instanțele de judecată”, implementat de Ministerul Justiției și finanțat prin Mecanismul de Redresare și Reziliență (MRR), în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR) Garanție de bună execuție: 10 % din valoarea contractului, lei fără TVA; Penalităţi: În cazul în care, din vina sa exclusivă, Prestatorul nu reușește să-și execute obligațiile asumate, atunci Achizitorul are dreptul de a aplica penalități în cuantum de 1 % pe zi calendaristică de întârziere din valoarea obligației neîndeplinite, până la îndeplinirea efectivă a obligațiilor, dar nu mai mult de valoarea comenzii. Pentru penalitățile aplicate de Achizitor, autoritatea contractantă va reţine suma aferentă acestora din garanţia de bună execuţie constituită de către Prestator și/sau va emite factură în acest sens. În situaţia executării garanţiei de bună execuţie, parţial sau total, Prestatorul se obligă să reîntregească garanţia de bună execuţie, conform prevederilor art. 41 din H.G. nr. 395/2016. În cazul în care, din vina sa exclusivă, Achizitorul nu își îndeplinește obligația de plată a facturii în termenul prevăzut, Prestatorul are dreptul de a solicita plata dobânzii legale penalizatoare, aplicată la valoarea plății neefectuate, în conformitate cu prevederile art.3 alin (2) din OG nr.13/2011, dar nu mai mult decât valoarea plății neefectuate, care curge de la expirarea termenului de plată. Plata către prestator se va face după recepția livrabilului, prin ordin de plată din contul Ministerului Justiției, deschis la Direcția de Trezorerie şi Contabilitate a Municipiului București, în termen de maximum 30 zile de la primirea facturii fiscale de către achizitor. Conform art. 2 din Legea 139/2022, după emiterea facturii, aceasta va fi transmisă prin sistemul național privind factura electronică RO e-Factura. Oferta semnată (oferta financiară și oferta tehnică), însoțită de documente solicitate în caietul de sarcini și invitatie se va transmite prin e-mail la adresa [email protected] sau la adresa [email protected] până la data și ora limită stabilită în prezenta invitație de participare .Ofertele care depasesc valoarea estimata a achizitiei , nu respecta cerintele tehnice solicitate sau sunt transmise dupa termenul limita de depunere stabilit, vor fi declarate inacceptabile Informatii suplimentare pot fi solicitate la adresele de e-mail [email protected] sau la adresa [email protected] sau la nr. de telefon 0372.041.115
- Kenmerk
- adv1527742
- Status
- Gepubliceerd
- Geraamde waarde
- RON 38.200
- Aanbestedende dienst
- Ministerul Justitiei
- CPV-codes
- Publicatiedatum
- 12 mei 2026
- Deadline
- 18 mei 2026
- Type opdracht
- N/A
- Type aankondiging
- urn:tendersight:notices:types:ro-seap:adv
Documenten
Hier vindt u alle documenten met betrekking tot de aanbesteding die door de aanbestedende dienst zijn geüpload.
Inloggen vereist
Maak een gratis account aan of log in om de aanbestedingsdocumenten te bekijken.
Gerelateerde overheidsopdrachten
Vergelijkbare aanbestedingskansen waarin u mogelijk geïnteresseerd bent
LEGUME
SCOALA GIMNAZIALA STEFAN PROTOPOPESCU SLATINA
Lamai
Institutul National de Diabet, Nutritie si Boli Metabolice "Prof. dr. N. C. Paulescu"
Conopida
SPITALUL MUNICIPAL DOROHOI
LEGUME FRUCTE
GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT STEP BY STEP NR. 12 ALBA IULIA
FURNIZARE DIVERSE ALIMENTE
Spitalul Municipal Calafat
Vind direct relevante aanbestedingen in 27 EU-landen
Ontvang meldingen wanneer passende kansen worden gepubliceerd
AI-gestuurde inschrijvingsdocumenten in minuten, niet in uren
Volg al uw kansen op één plek
Koppel uw producten automatisch aan aanbestedingseisen
Vind direct relevante aanbestedingen in 27 EU-landen
Ontvang meldingen wanneer passende kansen worden gepubliceerd
AI-gestuurde inschrijvingsdocumenten in minuten, niet in uren
Volg al uw kansen op één plek
Koppel uw producten automatisch aan aanbestedingseisen
Vind direct relevante aanbestedingen in 27 EU-landen
Ontvang meldingen wanneer passende kansen worden gepubliceerd
AI-gestuurde inschrijvingsdocumenten in minuten, niet in uren
Volg al uw kansen op één plek
Koppel uw producten automatisch aan aanbestedingseisen
Win-rate tracking en pijplijn-inzichten
Werk samen met uw team aan inschrijvingen
Stel concurrerende offertes op met realtime prijzen
Mis nooit meer een deadline voor indiening
Doe onderzoek naar aanbestedende diensten en concurrenten
Win-rate tracking en pijplijn-inzichten
Werk samen met uw team aan inschrijvingen
Stel concurrerende offertes op met realtime prijzen
Mis nooit meer een deadline voor indiening
Doe onderzoek naar aanbestedende diensten en concurrenten
Win-rate tracking en pijplijn-inzichten
Werk samen met uw team aan inschrijvingen
Stel concurrerende offertes op met realtime prijzen
Mis nooit meer een deadline voor indiening
Doe onderzoek naar aanbestedende diensten en concurrenten
Vind direct relevante aanbestedingen in 27 EU-landen
Ontvang meldingen wanneer passende kansen worden gepubliceerd
AI-gestuurde inschrijvingsdocumenten in minuten, niet in uren
Volg al uw kansen op één plek
Koppel uw producten automatisch aan aanbestedingseisen
Vind direct relevante aanbestedingen in 27 EU-landen
Ontvang meldingen wanneer passende kansen worden gepubliceerd
AI-gestuurde inschrijvingsdocumenten in minuten, niet in uren
Volg al uw kansen op één plek
Koppel uw producten automatisch aan aanbestedingseisen
Vind direct relevante aanbestedingen in 27 EU-landen
Ontvang meldingen wanneer passende kansen worden gepubliceerd
AI-gestuurde inschrijvingsdocumenten in minuten, niet in uren
Volg al uw kansen op één plek
Koppel uw producten automatisch aan aanbestedingseisen
Win-rate tracking en pijplijn-inzichten
Werk samen met uw team aan inschrijvingen
Stel concurrerende offertes op met realtime prijzen
Mis nooit meer een deadline voor indiening
Doe onderzoek naar aanbestedende diensten en concurrenten
Win-rate tracking en pijplijn-inzichten
Werk samen met uw team aan inschrijvingen
Stel concurrerende offertes op met realtime prijzen
Mis nooit meer een deadline voor indiening
Doe onderzoek naar aanbestedende diensten en concurrenten
Win-rate tracking en pijplijn-inzichten
Werk samen met uw team aan inschrijvingen
Stel concurrerende offertes op met realtime prijzen
Mis nooit meer een deadline voor indiening
Doe onderzoek naar aanbestedende diensten en concurrenten
Vind direct relevante aanbestedingen in 27 EU-landen
Ontvang meldingen wanneer passende kansen worden gepubliceerd
AI-gestuurde inschrijvingsdocumenten in minuten, niet in uren
Volg al uw kansen op één plek
Koppel uw producten automatisch aan aanbestedingseisen
Vind direct relevante aanbestedingen in 27 EU-landen
Ontvang meldingen wanneer passende kansen worden gepubliceerd
AI-gestuurde inschrijvingsdocumenten in minuten, niet in uren
Volg al uw kansen op één plek
Koppel uw producten automatisch aan aanbestedingseisen
Vind direct relevante aanbestedingen in 27 EU-landen
Ontvang meldingen wanneer passende kansen worden gepubliceerd
AI-gestuurde inschrijvingsdocumenten in minuten, niet in uren
Volg al uw kansen op één plek
Koppel uw producten automatisch aan aanbestedingseisen
Win-rate tracking en pijplijn-inzichten
Werk samen met uw team aan inschrijvingen
Stel concurrerende offertes op met realtime prijzen
Mis nooit meer een deadline voor indiening
Doe onderzoek naar aanbestedende diensten en concurrenten
Win-rate tracking en pijplijn-inzichten
Werk samen met uw team aan inschrijvingen
Stel concurrerende offertes op met realtime prijzen
Mis nooit meer een deadline voor indiening
Doe onderzoek naar aanbestedende diensten en concurrenten
Win-rate tracking en pijplijn-inzichten
Werk samen met uw team aan inschrijvingen
Stel concurrerende offertes op met realtime prijzen
Mis nooit meer een deadline voor indiening
Doe onderzoek naar aanbestedende diensten en concurrenten
Ontvang gratis meldingen voor dit soort aanbestedingen
Registreer u en monitor gratis meer aanbestedingen met Tendersight.